НЕ НАШЛИ, ЧТО ИСКАЛИ?

Скачать дилерский договор

ДОГОВОР № _____

г. Москва                                                                                          «____» __________2010 год

Общество с ограниченной ответственностью «АСТА М», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора,_______________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ________________________, в лице___________________________________        действующего  на основании _______________________, именуемое в дальнейшем  «Покупатель», с другой стороны  заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.В период действия Договора, Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить натяжные потолки «АСТА М» и комплектующие к ним, далее – Товар, в соответствии с Заказами Покупателя и порядком поставки (п.4).

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

2.1.Поставляемые Товары должны соответствовать действующим стандартам Российской Федерации и параметрам, оговоренным в Заказах Покупателя.

3. ЦЕНА И СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ

3.1.Цены на номенклатуру Товаров установлены в рублях РФ и указаны в прайс-листе,  утвержденном  Поставщиком.

3.2.Цена, указанная в пункте 3.1 может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке, при условии заблаговременного (не менее чем за 10 дней) уведомления о том Покупателя.

3.3.Стоимость каждой партии подлежащих поставке Товаров определяется Счетом Поставщика, выставляемым  Покупателю.

3.4.В случае если по письменному указанию Покупателя поставка Товара осуществляется Поставщиком ускоренным способом, дополнительные расходы несет покупатель.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1.Документом, подтверждающим прием Заказа Покупателя Поставщиком, в рамках настоящего Договора, является Счет, который Поставщик выставляет в течение 1 рабочего дня, с момента получения Заказа.

4.2.Прием Заказа осуществляется электронным, либо факсимильным способом в виде Приложения к настоящему Договору с указанием фактуры полотна, названия цвета, необходимых размеров, направления швов, дополнительных условий и даты отправления Заказа Покупателем.

4.3.Поставщик оставляет за собой право отказаться от выполнения Заказа в виду технической невозможности. Отказ должен быть заявлен не позднее 1 рабочего дня с момента получения Заказа.

4.4.Срок изготовления каждой партии Товаров устанавливается в течение 3 рабочих дней (кроме потолков АРТ.) с момента оплаты, если это не противоречит п.4.3. Заказ считается принятым с момента выставления Поставщиком счета на данную поставку и его оплаты, согласно п.5.2.

4.5.Поставка считается выполненной после приемки Товаров (п.6).

4.6.Передача прав собственности на каждую партию товара происходит после подписания двухсторонней накладной.

5. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1.Оплата по настоящему Договору производится на расчетный счет Поставщика, согласно счету-фактуре Поставщика на день оплаты.

5.2.Оплата, за каждую подлежащую поставке партию Товаров составляет 100% от стоимости Заказа в соответствии со Счетом Поставщика, выплачивается Покупателем в течение 3 рабочих дней с момента выставления Счета.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1.Приемка каждой изготовленной партии Товара представителем Покупателя производится на основании осмотра и документов, указанных в п.4.1 и п.4.2 настоящего Договора в трехдневный срок со дня получения уведомления от Поставщика об отправке соответствующей партии Товара в адрес Покупателя.

6.2.Факт приемки Покупателем каждой поставленной партии Товаров оформляется двухсторонней накладной, подписанной представителями Покупателя и Поставщика,  которая   подтверждает приемку по количеству и качеству.

7. ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ПОРЯДОК ПРИЕМА РЕКЛАМАЦИЙ

7.1. В  случае обнаружения при приемке несоответствия полученных Товаров условиям настоящего Договора или обнаружения дефектов, составляется двусторонний акт с перечнем соответствующих претензий.

7.2.В случае обнаружения дефектов при монтаже на объекте установки, составляется двухсторонний акт,  в присутствии представителей Поставщика и Покупателя с перечнем соответствующих претензий.

7.3 Гарантийный случай наступает в течение десяти лет при следующих дефектах:

- расхождение полотна по шву;

- несоответствие чертежу-заказу (размер, цвет, фактура, тип гарпуна);

- некачественно выполненная сварка полотна с гарпуном;

- заводской дефект (отверстия на полотне потолка).

7.4. При обнаружении Покупателем гарантийного случая, осуществляется вызов аттестованного представителя Поставщика на место установки потолка.

7.5. В случае если вызов представителя Поставщика невозможен, делается комплект фотографий, который включает в себя:

- общий вид потолка, установленного на багете с двух ракурсов - с максимально нижней (у плоскости пола) и максимально верхней (у плоскости потолка) точки нахождения фотокамеры;

- фрагментарно: фотография контрольной бирки потолка, детальные фотографии дефектов потолка.

При предоставлении данного комплекта фотографий и бракованного полотна, после проведения экспертизы, Поставщик гарантирует замену бракованного потолка, либо возврат стоимости потолка.

7.6. В случае наступления гарантийного случая, изготовление замены бракованного полотна осуществляется в течение 3-х рабочих дней (без изменения заказанных ранее параметров потолка).

7.7. Проведение экспертизы по каждому гарантийному случаю обязательно. Место прохождения экспертизы – г.   Москва, Россия.

7.8. Гарантия не распространяется: в случае повреждения потолка во время монтажа, из-за неправильного хранения у Покупателя, при неправильной эксплуатации.

8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания сторонами и, в отношении приема Заказов, действует 1 год. В отношении изготовления, действие Договора продолжается до приемки Покупателем последней подлежащей изготовлению партии Товара.

8.2. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора за 1 месяц до истечения срока действия Договора, то Договор считается продленным на тех же условиях на последующий год.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий – разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы и Московской области.

9.2. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего Договора другая сторона вправе предъявить претензию в порядке, установленном Положением о претензионном порядке урегулирования споров.

9.3.Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в Арбитражном суде г. Москвы и Московской области.

9.4.За просрочку поставки или недопоставку Товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,2%  стоимости каждой партии, поставка которой просрочена, за каждый день просрочки, но не более 8%.

9.5.В случае несовременного уведомления Покупателя об изменении цены, оговоренной в п.3.1 настоящего Договора Поставщик поставляет Покупателю партию Товара по цене, действовавшей до уведомления в течение месяца с момента уведомления Покупателя об изменении цены.

9.6.В случае просрочки оплаты подлежащих поставленных Товаров Покупатель уплачивает Поставщик неустойку в размере 0.2% от стоимости, неоплаченной в срок партии за каждый день просрочки, но не более 8% от стоимости Заказа.

9.7.Выплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.Покупатель обязуется продвигать и рекламировать Торговую Марку Товара.

10.2.Поставщик по договоренности проводит обучение технического персонала Покупателя.

10.3.Поставщик по договоренности предоставляет Покупателю компьютерное обеспечение для расчетов чертежей Заказов.

10.4.Все технологическое оборудование и компьютерное обеспечение, переданное Покупателю в соответствии с договором, остаются собственностью Поставщика и возвращаются ему в случае расторжения настоящего Договора, по окончании срока действия настоящего Договора, если не заключается последующий аналогичный договор.

10.5.Поставщик обязуется проводить технические консультации Покупателю, касающиеся Данного Товара.

10.6.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1.Стороны по настоящему договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств. Если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон